答辯狀格式模板(精選15篇)
答辯狀可以針對原告起訴狀中所寫的事實部分進行答辯。在社會一步步向前發展的今天,答辯狀的使用頻率越來越高,大家開庭前一般都會提前做好答辯狀,下面是小編幫大家整理的答辯狀格式模板,歡迎閱讀與收藏。

答辯狀格式 1
答辯人:
名稱:_____ 地址:____________ 電話:____
法定代表人:姓名:________________ 職務:____
委托代理人:姓名:_____ 性別:______ 年齡:____
民族:___ 職務:____ 工作單位:______
住址:________________ 電話:____
答辯人因_______________一案,對上訴人________
不服_____人民法院__字第__號判決,提出答辯狀。
答辯的理由和根據:_________________________
此致
____人民法院
答辯人:_______(蓋章)
法定代表人:_____(簽章)
____年__月__日
附:答辯狀副本___份。
注:答辯的理由和根據應著重陳述對上訴書中有關問題的'意見,并列據有關證據和法律依據。
答辯狀格式 2
答辯人:
被答辯人:
答辯人因離婚糾紛一案,對被答辯人不服(20____)初字第號判決,提出如下答辯:
答辯請求
1、請求依法維持一審判決,駁回上訴人的上訴請求。
2、就雙方爭議的房產依法裁判。
事實與理由
一、一審判決認定事實正確,判決雙方離婚符合法律規定。
答辯人與被答辯人經人介紹認識,認識后不長時間就以購房為目的倉促登記結婚,婚后答辯人與被答辯人之間及雙方家人之間一直矛盾不斷,使得雙方無法和諧相處,年月份被答辯人起訴離婚,當看到達不到霸占財產的目的后,于年月份主動撤回起訴;事后因雙方確實沒有感情,答辯人于年月份向法院起訴離婚,法院判決不準離婚后,又于年月份再次起訴離婚,且雙方分居達年之久,互不往來,由于被答辯人自年初私自更換樓房的鑰匙,使答辯人有家不能回,足以認定雙方的夫妻感情確已破裂。
二、答辯人不屬于國家工作人員,也不屬于國家事業單位人員,自從初中畢業后先后從事過保安工作,做過營銷工作,換過多個工作單位,屬于社會勞務人員,沒有固定的工作及固定的工資收入,且現今在農村家中居住。
三、一審法院審理程序合法。根據《民事訴訟法》第144條之規定,被告經傳票傳喚,無正當理由拒不到庭的,可以缺席判決。被答辯人所提供的證據不符合《民事訴訟法》第146條規定可以延期審理的法定要件,且該抗辯方式被答辯人在以前庭審時多次應用,即造成了司法資源的'浪費,同時也給答辯人造成了巨大的經濟損失。
四、一審法院開庭審理時,答辯人就雙方爭議的位于市房產的《購房合同》提交給法庭,足以能認定該房產屬于夫妻共同財產,理應在一審判決時一并處理,但一審法院卻以爭議財產無法查清為由拒絕裁判,在此答辯人申請二審法院就爭議的共同財產一并裁判。
綜上,一審判決認定事實正確,程序合法,應駁回被答辯人的上訴請求;同時答辯人要求就雙方爭議的財產采取適當的方式一并裁判。
此致
中級人民法院
答辯人:
____年__月__日
答辯狀格式 3
答辯人:
名稱:____地址:_____________電話:______
法定代表人:姓名:______________職務:______
委托代理人:姓名:_____性別:____年齡:______
民族:___職務:___工作單位:___________
住所:________________電話:______
因______________訴我單位______一案,茲答辯如下:
____________________________________
____________________________________
此致
_____人民法院
答辯人:_______(蓋章)
法定代表人:_____(簽章)
____年__月__日
答辯狀格式 4
答辯人(原審原告)李,女,__年11月22日生,漢族,原____縣啤酒廠下崗職工,住____縣中心小區號。
答辯人因與上訴人離婚二審一案,提出答辯如下:
一、本案事實
冀B477—掛60車是答辯人與上訴人共同出資以及向銀行借部分款購買的,上訴人是向銀行借款的借款人,答辯人在借款人配偶意見一欄中簽字予以了同意。借款后,上訴人與答辯人按照《借款合同》的約定,按時償還了全部借款本息,于__4年6月2日全部還清,以上事實有《中國建設銀行汽車消費貸款申請書》、《中國建設銀行汽車消費借款合同》、消費貸款汽車經銷商——唐山市機電設備有限公司汽車隊證明、償還借款本息的24份收據以及借款所購車輛的掛靠車隊——唐山____集團有限公司特種貨物運輸分公司與上訴人簽訂的《特種運輸車輛融資經營協議》為證。__4年銀行借款本息已還清后,上訴人起訴與答辯人離婚,上訴人積極偽造證據,并轉移、擅自變賣雙方夫妻共同財產——車輛,偽造債務,虛構與他人合伙,企圖侵占答辯人的財產,將財產全部據為己有,以上事實有上訴人__4年8月1日《靠掛車輛轉讓申請》、買方田賣方上訴人證明人胡隊長__4年12月6日所寫買賣車輛《證明》以及上訴人提供的偽證可以證實。
二、上訴人與他人有不正當男女關系,品德不好。
上訴人提供偽證是其品德不好的又一表現,上訴人與他人有不正當男女關系,品德不好,有李寫給上訴人的8封信件、上訴人寫給李2封信件、上訴人寫給答辯人的1封信件、女兒周寫給上訴人的二封信件、上訴人與趙通話的記錄、趙照片、周證明、艾證明、曹證明以及張證明可以證實。
三、原審法院不認定上訴人提出的汽車為與他人合伙購買是正確的。
上訴人在原審中關于車輛的證人均無正當理由未出庭作證,證人與所證事項有利害關系,證言明顯虛假,自相矛盾,無書面合伙協議,又沒有兩個以上無利害關系人證明有口頭合伙協議,更沒有答辯人同意他人合伙的`證據,與答辯人提供的書證相矛盾,原審法院不認定上訴人提出的汽車為與他人合伙購買是完全正確的。
綜上所述,原審判決第三項認定事實清楚,證據確實、充分,建議二審法院依法駁回上訴,維持原判決第三項,并依法追究有關人員的偽證責任。
此致
唐山市中級人民法院
答辯人
__6年1月6日
答辯狀格式 5
答辯人:__________(名稱、地址,法定代表人姓名、職務。)
因_________對答辯人作出的'_________具體行政行為不服,申請行政復議,現對_________(申請人)于_________年_________月_________日提出的復議要求和理由,答辯如下:_________________________________
綜上所述:______________________________________________________
此致
_________(復議機關)
答辯人:___________
_____年____月____日
附:作出具體行政行為的證據材料_________份。
答辯狀格式 6
答辯人:____________公司
地址:____市____區____號
法定代表人:_____________
電話:______________
因原告____________研究所訴我公司著作權侵權一案,提出答辯如下:____________
本公司不應是本案被告。最高人民法院《關于審理著作權民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第二十條第一款、第二款規定:“出版物侵犯他人著作權的,出版者應當根據其過錯、侵權程度及損害后果等承擔民事賠償責任。”“出版者對其出版行為的授權、稿件來源和署名,所編輯出版物的內容等未盡到合理注意義務的.,依據著作權法第四十八條的規定,承擔賠償責任。”根據這一規定:
第一,我公司不是出版者:此出版物系____人民出版社出版,該出版社應是出版者,我公司只是銷售者;
第二,我公司對出版物的內容是否侵權沒有法定審查義務:對于出版物的內容是否侵權應是出版者應當盡到合理注意義務,我們銷售單位沒有法定的審查義務;
第三,我公司沒有過錯:我公司具有圖書銷售資質,并通過正規渠道、合法手續從____人民出版社委托的并具有出版物銷售資質的________書店有限責任公司按折扣40%購進20冊原告所訴侵權物《_______》一書,又以折扣65%銷售給原告,我公司僅獲利_______元。
綜上所述,我公司不是出版物侵權人,不應承擔著作權的侵權責任。要求貴院查清事實,根據著作權法的有關規定,駁回原告訴訟請求,作出公正判決。
此致
_______________人民法院
答辯人:____________公司
法定代表人:_____________
_____年______月________日
答辯狀格式 7
答辯人:黑龍江省____廠
住所地:____市________路________號
法定代表人:________,職務:廠長
被答辯人:____市第一建筑工程公司
住所地:____市________路________號
法定代表人:________,職務:經理
答辯人因被答辯人所訴建設工程施工合同糾紛一案,提出答辯如下:
第一,雙方在《建設工程施工合同》中約定的“合同價款”是“以水泥面為計算單位,每平方米________元”,而不是被答辯人在《起訴狀》中訴稱的“工程價款路面三層以上每平方米________元”。
第二,被答辯人的確是在____年________月21日完成了水泥路面的施工。但是,并不能因此就認為被答辯人“依約履行了合同義務”,“提前竣工”。因為:一方面,截止到____年________月21日,被答辯人只是完成了水泥路面的施工。而按照合同的約定,工程的內容除路面以外還包括“路肩、邊溝、橋涵和路燈”等附屬工程,也就是說,被答辯人實際上并沒有完全履行合同約定的義務。另一方面,合同約定的工程竣工日期是____年________月30日(含養生期)。按照公路施工技術規范的要求,養生期一般在14—21天。照此計算,被答辯人應當在____年________月16日完成合同約定的工程內容才可以說是“依約履行了合同義務”。可是,一直到____年________月21日,被答辯人只完成了路面工程的施工,究竟是誰違約顯而易見。
第三,被答辯人訴稱答辯人“并未按照施工進度付工程款”也并不是事實。按照雙方代表于____年10月________日簽字確認的《____廠支路路面實測結果》可以確認:路面面積是________平方米。按照每平方米________元的價格計算,合同價款總額應當是________元。而截止到____年10月底,答辯人已經向被答辯人累計支付工程款120萬余元。這怎么能說答辯人沒有按照工程進度支付工程款呢?況且,該項工程并沒有通過黑龍江省____F公路工程指揮部組織的統一驗收,因此,雙方也沒有進行最后的工程結算。在這種情況下,被答辯人向答辯人主張支付剩余工程款顯然是于法無據的。
第四,答辯人承認設計變更部分導致了工程價款的.增加,但是,在設計單位沒有提供預算資料之前,答辯人無法確認該部分價款。答辯人承諾,在設計單位提供預算資料或者工程經過指揮部驗收合格并確認工程量之后,答辯人可以先參照去年的工程定額費用撥付工程款,待統一決算后進行最后的結算。
綜上所述,被答辯人的訴訟請求是一種明顯的惡意訴訟行為,應當依法予以駁回。同時,答辯人保留提起反訴或者另行起訴的權利。
此致
黑龍江省____市中級法院
答辯人:黑龍江省____廠
____年12月12日
答辯狀格式 8
原告一:王____,原告二:臺山市____陶瓷有限公司
被告一:佛山市南海區____建材店
被告二:廣東____陶瓷實業有限公司
被告三:蘇州高新區____建材經營部
被告四:蘇州____酒店有限公司
案由:外觀設計專利侵權糾紛
訴訟請求:
1判令被告立即停止侵權行為;
2、判令四被告共同賠償原告經濟損失人民幣____元;
3、判令本案原告支出的律師費人民幣____元,調查費共人民幣____元由四被告共同承擔;
4、判令本案的訴訟費用由四被告共同承擔。
事實和理由:
原告一是亞麻磚的外觀設計人,在____年6月15日向國家知識產權局提出申請此項外觀設計專利,國家知識產權局于____年4月4日公告,授予原告一外觀設計專利證書,專利證書號為:第____號。
____年7月,原告一和原告二簽訂此項外觀設計專利的使用許可協議書,原告一同意原告二使用此外觀設計專利,原告二支付使用費人民幣50萬元給原告一,若因第三者侵權,則原告一須協助原告二維權,所獲的賠償金原告一可得五分一,原告二可獲五分四。
____年5月,原告二的代理商蘇州工業園區____建材有限公司反映,其在向蘇州____酒店供應本案所請求保護的專利產品亞麻磚,本來裝修工程中應用到約八千平方的亞麻磚,但是多數為被告二生產的__牌亞麻磚所代替。原告二知悉后,即派員前往蘇州,在被告四蘇州____酒店內發現果然如此,經核算,被告四僅用了原告二生產的3000平方米的磚,其余的用了被告二生產的'磚,被告二供應給被告四的亞麻磚外觀和原告的專利產品一模一樣;另外,原告還發現第三被告也在違法銷售__牌亞麻磚。原告后來在佛山市南海區____建材店(被告一)內也發現了__牌的亞麻磚,為此,原告一向南海公證處辦理了購買公證。
第一、二、三被告明知亞麻磚是申請了外觀設計專利的產品,在未經得原告一同意的情況下,還進行生產銷售牟利的行為,令原告損失巨大,沖擊了原告二的銷售市場及價格體系,令原告二在短時間內銷量大大減少。第四被告明知原告二是生產亞麻磚的合法廠家,而其為減少支出而使用被告二生產的產品,令原告二在蘇州____酒店的裝修項目中損失了人民幣一百三十萬元。為維護原告一的專利權和原告二專有生產銷售該專利產品的權利,故而原告向你院提起本訴訟,希望法院依法保護原告的合法權利,判令四被告承擔連帶的賠償責任。
此致
________法院
答辯人:_________________________
______年_____月_____日
答辯狀格式 9
答辯人:
地址:
被答辯人:
地址:
__________年__________月__________日,答辯人收到__________市__________區人民法院送達的被答辯人訴答辯人離婚糾紛的民事起訴狀副本,經認真閱讀,答辯人認為,被答辯人并沒有將案件事實如實向法院陳述,訴狀中多有不實之詞。為澄清案件事實,使人民法院能夠公正審理本案,答辯人提出如下答辯:
事實和理由:
一、答辯人同意與被答辯人離婚。
二、答辯人不同意將婚生女__________交由被答辯人撫養。首先,__________是女孩子,已經__________周歲多,讀__________年級,處于青春期,正是課業負擔日益加重與個人人格性格建立健全的關鍵時期,需要家長給予更多的陪伴與照顧。可事實上,被答辯人本人長期在外打工,甚至時常出國打工幾年都不回家,倘若將__________交由被答辯人撫養,實際上被答辯人本人根本無法承擔起照顧女兒的職責,最終的結果就是將孩子丟給被答辯人的父母,但兩位老人現畢竟上了年紀,照顧孩子會越來越吃力。考慮到兩位老人年齡較大且文化程度不高,未來無法有效負擔起對孩子生活的照顧與學業輔導,更談不上對孩子精神世界的交流與引導。答辯人作為__________的母親現長期在__________生活,很少外出打工,會有更多的時間與精力去陪伴與照顧孩子的成長。因此,答辯人認為孩子的撫養權交由自己,會更有利于孩子的健康成長。其次,需要向法庭澄清的是,答辯人并非像被答辯人訴狀中所言的那樣對孩子不聞不問,缺乏承擔作為母親的責任。而事實情況是這樣的,答辯人因婚后至今只生育有__________一個女孩,被答辯人及其父母重男輕女的思想導致被答辯人父母對答辯人多有埋怨,一家人時常為了生育二胎一事爭執不休,家庭關系日趨緊張。孩子出生后的奶粉、衣物等用品大多都是由答辯人用其婚前辛苦打工積累的錢支付的,被答辯人收入明顯高于答辯人,卻鮮有在孩子身上花過錢。被答辯人作為家庭中妻子與自己父母之間溝通的紐帶,對雙方之間的矛盾不僅不從中勸和調解,反而一個人出國打工,把問題全部交給了答辯人。答辯人為了避免與被答辯人父母矛盾的激化,也考慮到家庭經濟狀況不好,想多掙點錢貼補家用,才被迫選擇外出打工。即便答辯人在外打工,也是時常回來探望女兒,關心女兒的生活與學習,在自己每月收入只有__________元的情況下,還堅持每年給孩子購買__________元的保險。相反,被答辯人自己卻是先后兩次出國打工,每次一去就是兩年,根本沒有承擔起作為父親的義務。綜上,答辯人已長期居住在__________,不再外出打工,有更多的時間與精力去照顧關心孩子,為了孩子的健康成長,孩子的.撫養權歸于答辯人一方更為妥當。
三、關于婚后夫妻共同財產的分割問題,答辯人的意見如下:
第一,被答辯人訴狀中提出的位于__________市__________路__________號商鋪,屬于夫妻共同財產。被答辯人用婚后夫妻財產去購買時,答辯人并不知情,且被答辯人在第一次起訴時也未予提及,存在故意隱瞞的嫌疑,有剝奪答辯人合法財產的主觀故意。該商鋪于__________年__________月__________日購買時用了__________元,如今的市值肯定高于當時的購買價,應當以現在評估的價錢予以依法分割。此外,商鋪至今已經對外出租了兩年,每月的租金__________元,共計__________元。因雙方長期處于分居狀態,所有租金一直都是由被答辯人一直收取,答辯人一分錢沒有拿到。答辯人認為,租金作為夫妻共同財產,理應予以依法分割。
第二,除了被答辯人訴狀中提及的商鋪,還有一些夫妻共同財產,被答辯人在訴狀中未予提及。首先,被答辯人自__________年__________月至__________年底先后兩次出國打工,所得收入__________萬余元全部在被答辯人一人處,該筆款項也未用于任何夫妻共同的生活開支。其次,被答辯人出國打工期間,外經公司按照規定每月會支付給答辯人__________元的生活費用,四年共計__________元。該筆款項全部由被答辯人的姐姐代為領取,答辯人分文未獲。由此可見,被答辯人在收入明顯高于答辯人的情況下,卻多年未向家庭生活支付過一分錢,婚后財產答辯人大多都不知悉。故上述錢款請求法院在調查清楚事實情況的基礎上,作為夫妻共同財產予以依法分割。
四、除了上述財產的分割問題,答辯人還有如下事項請求法院在判決時予以支持。首先,關于拆遷房屋的問題,因答辯人婚后將戶口調到了被答辯人處,在農村拆遷房屋登記時,答辯人也分到了__________平方米的住房面積。考慮到答辯人自己分得的面積無法達到一套房屋的面積,剩余的面積數額還需要答辯人自己花錢去購買,可答辯人收入水平很低,每月的工資都幾乎花在了日常開銷上,加上近兩年身體又不好,看病吃藥的費用全是一個人負擔,已經沒有任何積蓄,根本無力去購買。答辯人請求法院在綜合考慮答辯人的實際情況的基礎上,在財產分割部分對答辯人予以照顧,保證其離婚后的一套基本住房需求。其次,答辯人的戶口一直是在被答辯人處,考慮離婚后若被答辯人將其戶口遷出,答辯人就無法獲得新農合的保險待遇。故答辯人請求法院在處理案件時,裁決保留答辯人__________畝的農村田地份額,以確保答辯人離婚后還能享有新農合保險待遇,也是對其今后生活的保障。
以上答辯意見,懇請法庭在查清案件事實情況的基礎上,予以采納,從而維護答辯人合法正當的權益。
此致
_____________人民法院
答辯人:_________________________
______年_____月_____日
附:答辯書副本_____份;證據材料______份。
答辯狀格式 10
答辯人(反訴人):
住所:
電話:
被答辯人(被反訴人):
住所地:
電話:
反訴被告反訴與原告簽訂商鋪轉讓協議的糾紛一案,作答辯如下:
答辯事項:
1、請求人民法院依法撤銷原被告之間簽訂的《商鋪轉讓協議書》。
2、請求人民法院依法判令原告返還被告支付的'轉讓費______元
3、反訴的訴訟費由反訴原告自行承擔。
事實與理由:
原被告雙方在______年______月______日,簽訂了一份《商鋪轉讓協議書》,該協議原告以本人的名義將商鋪的權利義務轉讓給被告,被告按約定當即支付______萬元轉讓費給被告,剩余轉讓費按月支付。合同履行過程中,被告于______年______月______日發現(從轉讓商鋪所有權人北理工學校了解到)原告沒有相應的轉讓代理權,被告權益得不到相應的保障。根據《中華人民共和國合同法》第48條第1款“行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權終止后以被代理人的名義訂立的合同,未經被代理人追認,對被代理人不發生效力,由行為人承擔責任”的規定,該合同對被告不發生效力,并由原告承擔責任,所以原被告雙方簽訂的《商鋪轉讓協議書》為無效協議。反訴被告就多次找反訴原告協商,要求撤銷協議,返還轉讓費,但反訴原告不同意,必須強買強賣,被告本需需求法律程序解決,但被原告搶先一步,為維護被告合法權益,現被告反訴原告返還被告支付的轉讓費______元。
綜上所述,原被告簽訂的《商鋪轉讓協議書》,是無效協議,不具有法律效力,理應解除協議,返還原告轉讓費。因此,請求人民依法裁判,支持反訴被告人的意見為謝。
此致
______市______區人民法院
答辯人:____________
_____年_____月_____日
附:答辯書副本_____份;
證據材料______份。
答辯狀格式 11
答辯人:
地址:
電話:
被答辯人:
地址:
電話:
_______年_______月_______日,被答辯人馬某向貴院提交了一份《民事起訴狀》,要求答辯人和被告_______返還借款_______萬元,答辯人收到貴院送達后,現依法提出答辯意見如下:
答辯事項:答辯人請求人民法院依法駁回馬某不合理且不合法的訴訟請求。
事實與理由:
一、合同具有相對性,債權人只能向債務人要求返還借款。被答辯人要求答辯人返還借款的訴訟請求無據可依。
_______年_______月_______日,被告_______因往煤業公司送煤業務發生資金周轉困難向被答辯人提出借款,被答辯人考慮其親戚關系遂借給被告_______萬元,被告_______出具了《欠條》。_______年_______月_______日被告返還了被答辯人借款_______萬元,并由答辯人就《欠條》的后續還款事實進行見證。由此可見,本案中借款合同的當事人為:借貸人——被答辯人馬某,借款人——被告_______。根據合同的相對性原理,被答辯人顯然只具有向被告請求還款的權利,被告具有向被答辯人返還借款的義務。而答辯人作為該案的案外人既不具有請求還款的權利也不具有返還借款的義務。事實上,答辯人在該《欠條》上以簽字按手印的方式所做的見證只是用來證明被告將于何時還款的事實,證明該事實的真實、有效、存在。然而被答辯人卻在被告拒絕履行還款義務的情況下向答辯人提出了要求返還借款的訴訟請求,顯然沒有任何事實及法律依據,根本不能成立。
二、答辯人在《欠條》上簽字按手印的行為并非擔保行為,而是對該借款事實的一種見證。
被答辯人將答辯人列為本案被告是錯誤的。
我國《擔保法》規定的擔保主要有保證、抵押、質押、留置和定金五種方式。在本案被告向被答辯人出具的《欠條》上,答辯人簽字按手印的行為顯然不屬于抵押、質押、留置或定金中的任何一種。那么是否就屬于“保證”行為呢?根據我國《擔保法》第6條的規定:“保證是指保證人和債權人約定,當債務人不履行債務時,保證人按照約定履行債務或者承擔責任的行為。”可見所謂保證應是保證人與債權人的明確約定,該約定在債務人不履行還款義務時實現。同時《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國擔保法〉若干問題的解釋》第22條對保證合同成立的形式作了明確規定:第三人單方以書面形式向債權人出具擔保書,債權人同意的;雖未在主合同上簽署保證條款,但以保證人的身份簽字或蓋章的,保證合同成立。然而從本案來看,答辯人在被告出具的《欠條》上對“其中一部分_______萬元于_______年_______月份底歸還”這一事實簽字按手印的行為,并不是答辯人將要對被答辯人出借的_______萬元進行擔保的明確表示,也不是答辯人在被告不履行還款義務時答辯人將要履行還款義務或承擔責任的明確約定,更不是答辯人以書面形式向被答辯人出具擔保書或者答辯人以保證人的身份簽字蓋章的`行為。
因此,答辯人在《欠條》上簽字按手印的行為并非是擔保行為,只能說是對被答辯人與被告之間借款事實的一種見證。可見在本案中答辯人既未因與被答辯人發生借款成為借款人,也未因對被答辯人的借貸進行擔保成為擔保人,與該案沒有發生任何利害關系。而在民事訴訟過程中,作為參與案件審理的“被告”,應當是侵犯原告民事權益,與案件有利害關系的人,被答辯人將答辯人列為被告顯然是錯誤的。
三、即使答辯人簽字按手印的行為視為擔保,該擔保也已經逾期,答辯人將不承擔任何法律責任。
退一萬步講,即使答辯人簽字按手印的行為被被答辯人視為“保證”,該保證期間也已經到期,答辯人將免除保證責任,不承擔還款義務。我國《擔保法》規定,保證人與債權人對保證期間未約定的,保證期間為主債務履行期滿之日起6個月。在本案中,被答辯人與被告約定_______萬元的履行期滿之日為_______年_______月份底,那么根據法律規定保證人的保證期間即為_______年_______月份底至_______年_______月份底。然而在該保證期間內,被答辯人既未向被告提起訴訟或申請仲裁請求還款,也未向答辯人提出要求承擔保證責任。根據《擔保法》的規定,保證人將免除保證責任。因此答辯人以簽字按手印的方式進行見證的行為即使被被答辯人視為“保證”,答辯人也不應當承擔還款義務。相信人民法院一定會支持答辯人的答辯,駁回被答辯人要求答辯人返還借款的訴訟請求。
綜上,答辯人認為在被答辯人馬某與被告_______之間借款而引起的糾紛中,答辯人既未與被答辯人發生借貸行為,也未有任何擔保表示,并非本案的當事人。同時即使答辯人簽字按手印的行為被被答辯人視為“保證”,該保證也已經逾期,答辯人的擔保責任也已經被免除。因此,被答辯人要求答辯人返還借款的訴訟請求沒有任何事實和法律依據。請求人民法院認真審查,駁回被答辯人的訴訟請求,維護答辯人的合法權益!
此致
_______市人民法院
答辯人:________________
______年______月______日
附:答辯書副本_____份;
證據材料______份。
答辯狀格式 12
答辯人:_________,性別,______年___月______日出生,漢族,單位_________,住址:______市______縣______街______號,身份證_____________________。
被答辯人:_________,性別(配偶的性別),______年___月______日出生,___族,單位_________,住址:______市______縣______街______號,身份證_____________________。
答辯人就______訴我離婚一案,提出答辯如下:
一、(不)同意解除與的婚姻關系(按實際情況,是就寫同意,反之則是不同意)
我與______感情確已破裂,無和好的可能,之前,______已經起訴過一次離婚,法院判不離后,兩人一直分居至今,因此,同意解除與______的婚姻關系。
(原告______年與我相識,因性格相投,互相吸引、互相愛慕而確定戀愛關系。之前因為某些原因我們分開了,但后來原告因______回來找我,說明我們彼此之間有深厚的感情基礎,因此原告說婚前感情基礎較差不是事實。)
二、女兒(兒子)由______撫養
我與______的女兒(兒子)由______撫養,但是______應保證女兒由其親自撫養,不能送交其父母撫養;保證使其接受良好的教育;保證給予足夠的.關心與呵護,使其身心都能得到健康的成長與發展,否則我有權變更撫養關系。
(孩子年幼,之前一直由我照顧和看管,______對孩子又不管不問,對孩子的成長不好,而且我有相關的經濟能力撫養孩子,對于原告請求孩子歸他撫養,我不同意,請求法院駁回原告訴請。)
三、夫妻共同財產依法分割
1、結婚后夫妻共同購置房屋一處,面積______平米,市場價值______萬元,房屋歸______所有,______應支付我一半的房款計______萬元。
2、銀行存款為夫妻共同財產,我業已申請法院調取婚后______在銀行的存款,存款數額的一半歸我所有。
3、其他家庭共同財產約______余元,因房屋歸______所有,這些財產也歸其所有,由______支付______元給我。
四、夫妻共同債務由雙方負擔
為維持生活,我先后兩次借款一萬元,用于家庭生活開支和孩子的撫養,這些屬于夫妻共同債務,已為法院有效判決所確認,應由雙方共同負擔。
(答辯人堅決不同意離婚,故對子女撫養問題及共同財產、共同債務問題不作任何答辯。)
上述答辯意見,請法院采納。
此致
______________人民法院
答辯人:_________
______年______月______日
答辯狀格式 13
答辯人:______公司,地址:__________________,法定代表人:______,職務:______。
被答辯人:______,性別:______,______族,______年______月______日出生,住址:____________。
因被答辯人訴答辯人提供勞務者受害責任糾紛一案,現答辯人提出以下答辯意見:
一、答辯人與被答辯人已經就被答辯人摔傷事宜達成一致意見并妥善解決。
______年______月______日,答辯人就被答辯人報酬及傷后賠償已經與其清帳完畢。這是雙方在平等自愿、誠實守信的基礎上達成的合意,是雙方真實的意思表示。被答辯人再次起訴答辯人至法院,完全違背了雙方之間的'約定,屬于惡意訴訟,建議法院駁回起訴。
二、被答辯人摔傷后答辯人并非對其不管不問。
被答辯人摔傷后,答辯人及時將其送至______縣人民醫院進行治療;住院期間答辯人為被答辯人購買便盆、毛巾等生活用品,并派兩人照顧護理,其中一名陪護人員____________是被答辯人哥哥,公司照常發給______工資,另一名陪護人員______,公司經理助理,為被答辯人洗手洗臉,照顧無微不至。______年______月______日,被答辯人傷愈后還到答辯人工地做工,答辯人仍按原有報酬標準進行支付。可以說,答辯人對被答辯人已經仁至義盡。
三、被答辯人________________________。
綜上,____________。
此致
濟南市______區人民法院
答辯人:______
______年______月______日
答辯狀格式 14
答辯人:
地址:
被答辯人:
地址:
法定代表人:
答辯人因__訴我公司合同糾紛一案提出答辯如下:
一、按原告起訴狀內的陳述,原告交納了集資款卻未進場經營與事實不符。
根據我公司調查了解,原告____和其丈夫____是我公司轄下____的業戶,經營____行業已多年。______年____月____日原告____向公司交納集資款前,在公司登記的'已經是____的名字,并由______一直在______經營到______年____月。
二、____在______年____月____日用原告____的集貿款票據抵頂了______元的應交經營費用,同年____月____日原告向我公司索要集資款,當時由我公司返還______元。
按以上事實,原告的訴訟請求與事實不符,我公司只欠原告集資款______元及______年____月至____月____個月的攤位費______元。
綜上,請貴院在準確認定事實的基礎上依法判決,切實維護我公司的合法權益。
此致
______________人民法院
答辯人:________________
______年_____月_____日
答辯狀格式 15
答辯人:________省________市公安局;
地址:_______市______區_____橋______號;
針對復議申請人_______于_______年_____月______日提出的復議要求和進帳,現提出以下答辯:
第一,______有賭博故意,其蓄意賭錢是客觀事實。
_______在復議申請書中說其玩麻是“聊天解悶,打發時間”,這是其有決掩蓋事實。事實是,______月_____日中午______從外地回來,因手頭賺了些錢便想賭博,于是喊 _______等人過來,先喝酒,后擺桌子賭博。這一事實有當時同賭的 _____為證。 ______在接受問話時曾說,_______剛回來,就喊我過去打麻將過過癮,我說別打太大還可以,多了就沒錢。______說打的太小沒意思 。這說明_______當時想賭博贏錢,根本不是所謂的“聊天解悶”。
第二,________有賭博的事實。
_______在復議申請書中說玩麻將時只用了“一塊八毛”的“硬幣毛票”,以方便算輸贏,這也是在掩蓋事實,推脫責任。事實是,_____月_____日下午______等四人共用賭資860多元,其中_____贏了180多元, _______輸了210元,其他二人一人贏120元,一人輸90元。以上事實有 ______和王______接受問話進的陳述為證。這說明_______所說的'根本不是事實,事實是那天四人在賭博時聽到敲門聲后匆忙把錢收了起來,只留個別小票迷惑公安人員,以逃避責任。
綜上所述,______的行為完全符合賭博的要件,本局依《中華人民共和國治安處罰法》對其予以行政拘留,是完全合法的,申請人_______要求撤銷決定的理由不能成立。
此致
______________人民法院
法定代表人:____________________
_________年_________月________日
【答辯狀格式】相關文章:
答辯狀標準格式08-22
民事答辯狀的正確格式05-24
仲裁答辯狀格式及范文08-14
民事答辯狀的寫作格式11-29
企業民事答辯狀格式范本10-30
民事答辯狀的寫法及格式08-21
不離婚答辯狀06-26
拒絕離婚答辯狀11-10
企業欠款答辯狀09-20